На Волині суд оштрафував фірму, яка зводила оборонні споруди біля кордону з Білоруссю
Господарський суд Волинської області зобов’язав будівельне підприємство, яке зводило оборонні споруди поблизу кордону з Білоруссю, заплатити понад 500 тис. грн штрафних санкцій. Як зʼясувалося, компанія «ВРБУД» не повернула до бюджету залишок із авансових виплат.
Про це пише zaxid.net.
За даними слідства, у квітні 2024 року департамент інфраструктури Волинської ОВА уклав договір підряду із місцевим товариством з обмеженою відповідальністю «ВРБУД» про будівництво невибухових загороджень першого рубежу оборони Заболоття. Йдеться про ділянку біля кордону з Республікою Білорусь. Договірна ціна робіт становила понад 51 млн грн. Підрядник отримав 35,6 млн грн авансу, які мав використати впродовж пів року. Однак з цієї суми використати не встигли 16,4 млн грн.
Оскільки будівельне підприємство не повернуло залишок авансу у визначені договором терміни, то над ним нависла загроза штрафних санкцій: пеня за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Нацбанку України.
Читати ще: Задіяли сотні одиниць важкої техніки: як на Волині будують нові оборонні рубежі
У липні та серпні 2024 року Луцька окружна прокуратура надсилала фірмі листи про повернення невикористаних грошей, а в листопаді того ж року та наприкінці січня 2025-го ТОВ «ВРБУД» отримав уже письмові претензії про сплату заборгованості та пені за договором підряду. Їх фірма проігнорувала.
Суддя Оксана Слободян повністю задовольнила позов прокуратури і постановила стягнути з ТОВ «ВРБУД» на користь управління інфраструктури Волинської ОДА 510 тис. грн. Також компанія має заплатити понад 6 тис. грн судового збору. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «ВРБУД» зареєстроване 7,5 років тому у Ратному Ковельського району. Спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Директором вказаний Богдан Байдужа, власник – Анатолій Гурський зі Львова.
*фото ілюстративне
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це пише zaxid.net.
За даними слідства, у квітні 2024 року департамент інфраструктури Волинської ОВА уклав договір підряду із місцевим товариством з обмеженою відповідальністю «ВРБУД» про будівництво невибухових загороджень першого рубежу оборони Заболоття. Йдеться про ділянку біля кордону з Республікою Білорусь. Договірна ціна робіт становила понад 51 млн грн. Підрядник отримав 35,6 млн грн авансу, які мав використати впродовж пів року. Однак з цієї суми використати не встигли 16,4 млн грн.
Оскільки будівельне підприємство не повернуло залишок авансу у визначені договором терміни, то над ним нависла загроза штрафних санкцій: пеня за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Нацбанку України.
Читати ще: Задіяли сотні одиниць важкої техніки: як на Волині будують нові оборонні рубежі
У липні та серпні 2024 року Луцька окружна прокуратура надсилала фірмі листи про повернення невикористаних грошей, а в листопаді того ж року та наприкінці січня 2025-го ТОВ «ВРБУД» отримав уже письмові претензії про сплату заборгованості та пені за договором підряду. Їх фірма проігнорувала.
Суддя Оксана Слободян повністю задовольнила позов прокуратури і постановила стягнути з ТОВ «ВРБУД» на користь управління інфраструктури Волинської ОДА 510 тис. грн. Також компанія має заплатити понад 6 тис. грн судового збору. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «ВРБУД» зареєстроване 7,5 років тому у Ратному Ковельського району. Спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Директором вказаний Богдан Байдужа, власник – Анатолій Гурський зі Львова.
*фото ілюстративне
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
Сила, дисципліна і повага до традицій: у Луцьку – чемпіонат з рукопашу гопак «Герць-2026». Фото
Сьогодні 17:49
Сьогодні 17:49
На Волині 15-річного хлопця вночі забрали у лікарню, бо перепив алкоголю. Матір судили вдруге за рік
Сьогодні 17:20
Сьогодні 17:20
У Ковелі зіткнулися бус та легковик, постраждав чоловік
Сьогодні 16:52
Сьогодні 16:52
Зіткнулися дві автівки: у Рованцях – ДТП
Сьогодні 15:54
Сьогодні 15:54
На Волині попрощалися з полеглим Героєм Олександром Маслом
Сьогодні 15:25
Сьогодні 15:25
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.